安全施工协议精选72句
1、本工程经国家跟踪审计单位审核,建设单位批复甲方的金额为¥********元(大写:人民币********元整,该款由乙方包干使用。
2、及时支付工程款。
3、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告,单位负责人接到报告后,应当1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全上产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
4、重庆********立交
5、(2)一次性使用临建(如,简易建筑)
6、第十条 建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
7、临时设施费有以下三部分组成:
8、扩展资料:
9、甲方:*****项目经理部
10、安全文明施工费费率标准是什么
11、第八条 建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
12、(一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的;
13、第七条 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。
14、(三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。
15、文明施工费=工程造价×文明施工费费率(%)
16、交通项目安全文明施工费包含有环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等组成,具体的计算方法如下:
17、乙方对自己提供的设备及材料的性能、质量等负全责。
18、签订时间:年月日
19、分包工程内容:乙方严格按照弹子石立交然气管道迁改施工设计图的图说范围和技术要求结合现场施工情况进行施工。施工中所有工、料、机及其设备均由乙方负责组织实施和完成,甲方将按审计审定的价格包干使用扣除税金后下浮*%支付乙方。
20、乙方:*****有限公司
21、施工现场的管理责任主体是管理单位的管理体系,不是个人!
22、文明施工费
23、周转使用临建费=∑【(临建面积×单价)÷(使用年限×365×利用率)×工期(日)】+一次性拆除费
24、工程名称:********天然气管道迁建土建部分工程施工合同
25、第九条 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
26、并有组织、有指挥地抢救伤员、排除险情;防止人为或自然因素的破坏,便于事故原因的调查。重大事故要逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
27、六、其它未尽事宜参照分包合同规定执行或由双方协商解决。本合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份,经甲乙双方签字盖章后生效,履行完各自合同责任后失效。
28、《建设工程安全生产管理条例》
29、工程质量事故是指由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件。随着社会的发展,越来越多的工程质量事故频繁发生,成为危害人生命的隐形杀手,那么如何避免这种事故的发生就成为了国家关注的焦点。
30、协议编号:
31、临时设施费
32、第五十五条 违反本条例的规定,建设单位有下列行为之一的,责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:
33、工程地点:重庆市********
34、安全施工费
35、三、工期要求:乙方确保本工程于2008年11月15日前完成本工程所有迁改工作,否则由此引起的一切后果由乙方自负。如因不可抗拒等自然因素,工期顺延。
36、天然气管道迁建土建部分工程施工分包合同
37、根据合同和协议,你一般付连带责任。
38、一次性使用临建费=∑【临建面积×单价×(1-残值率)】+一次性拆除费
39、工程施工中的安全责任由乙方负责,工程质量按国家及相关行业标准进行,沟槽开挖和回填要满足然气管道安装的相关要求,如发生返工,概由乙方负责。
40、甲方:乙方:
41、无论发生何种意外,签不签协议,都免不除管理单位的管理责任。
42、二、工程费用和结算方式:
43、委托代理人:委托代理人:
44、如果你把工程发包给乙方,如果是合法分包或转包,且合同约定乙方对安全事故负全责,那么恭喜你,你免责。
45、(二)要求施工单位压缩合同约定的工期的;
46、环境保护费
47、(3)其他临时设施(如,临时管线)
48、负责施工中一切安全责任,施工中需做好防护工作,在施工中发生的一切不安全责任均由乙方自行负责。
49、(二)乙方:
50、四、甲、乙双方责任:
51、管理单位(或用人单位)应完善管理体系,细化管理措施,来避免任何意外的发生,才是正确的做法。
52、不存在这个协议,签了也违规,不生效。
53、甲方负责人有权对乙方在施工中的质量及技术进行督促检查。
54、工程概况及安装责任范围
55、依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
56、负责本工程的施工及竣工验收,并将经监理单位和甲方验收合格后签字盖章的竣工资料四份送交甲方存档。
57、安全施工费=工程造价×安全施工费费率(%)
58、环境保护费=工程造价×环境保护费费率(%)
59、法人代表:法人代表:
60、严格按规范及国家相关行业质量标准及产权单位规定施工,并保证工程竣工验收合格。
61、本迁改工程经甲方、建设单位、监理和乙方进行竣工验收合格(含提交竣工资料)后,在甲方收到建设单位付给本协议所包含工作内容的工程款后甲方支付乙方上述的全部工程款。
62、如果甲方承包给乙方工程,在甲方单位施工,出现安全事故,甲方在有违背《建设工程安全生产管理条例》的情况下承担责任。对甲方处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任例如:
63、因乙方施工所造成的相关损坏由乙方自行负责赔偿和修复。
64、(一)甲方:
65、五、工程质量及验收:
66、不得低于该费用总额的50%。依据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第七条规定:建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用,以及费用预付、支付计划,使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付...
67、因建设********工程需要,重庆********项目建设有限公司(以下简称“建设单位”)需对********天然气管道进行迁建,由于市然气管道分公司只做管道安装工作,为方便现场施工组织管理,现建设单位委托甲方将********立交施工区域内由市然气管道公司迁建的然气管道的挖沟槽、回填等土建部分工作交由甲方来实施。现甲方决定将该修复工程承包给乙方实施。为了明确双方的权利和义务,遵照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体实际情况,经双方协商达成以下协议:
68、委派专人负责现场与乙方施工单位负责人协调工作。
69、如果乙方是劳务或劳务扩大,即你(甲方)供应主材,即使签订了合同,合同约定乙方安全方面全责,在法院判决或仲裁机关仲裁时,你依然占主要责任。
70、临时设施费=(周转使用临建费+一次性使用临建费)×(1+其他临时设施所占比例)
71、(1)周转使用临建(如,活动房屋)
72、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中华人民共和国建设部(二○○五年六月七日)第七条建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用,以及费用预付、支付计划,使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的,合同工期在一年以内的,建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的(含一年),预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费用应当按照施工进度支付。实行工程总承包的,总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由总承包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的,由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案,经总承包单位批准后及时支付所需费用。第十一条施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用,在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对建筑工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查,并有权向建设主管部门反映情况。工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。总承包单位应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。总承包单位不按本规定和合同约定支付费用,造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的,由总承包单位负主要责任。第十四条施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的,由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定,责令限期整改,处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。*:如果支付了安全防护、文明施工措施费用,建设单位不承担赔偿责任。*: